Приемка выполненных работ по объему, качеству

В силу положений договора приемка выполненных работ по объему, качеству и соответствию требованиям договора производится заказчиком с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ, актов КС-2, КС-3. По окончании выполнения работ исполнитель в течение 5 рабочих дней после выполнения работ предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, акты КС-2, КС-3.
При рассмотрении спора судами установлено, что письмо не может служить доказательством передачи ответчику актов КС-2, КС-3, а также акта сдачи-приемки выполненных работ. Фактически акты КС-2, КС-3 направлены ответчику вместе с претензией. При этом ответчик ответил на данную претензию, а также заявил мотивированный отказ от подписания КС-2, КС-3 с указанием перечня недостатков.
Из договора следует, что в случае неполучения заказчиком каких-либо документов, перечисленных в разделе 6 договора или предоставлении документов, оформленных с нарушением законодательства и установленных договором, работы исполнителю не оплачиваются до устранения указанных несоответствий.
В адрес подрядчика ответчиком была направлена претензия с указанием на то, что подрядчик не приступил к работам на объекте, чем нарушает сроки исполнения договора. Заказчик повторно направил в адрес истца претензию с указанием на грубое нарушение сроков исполнения обязательств по договору и расчетом неустойки. Однако, указанная претензия была оставлена истцом без удовлетворения.
Факт нарушения исполнения условий договора подтверждается комиссионным актом осмотра места производства работ по текущему ремонту, где отражены выявленные недостатки. Кроме того, ответчик направил в адрес истца решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
Таким образом, поскольку работы фактически сданы заказчику после расторжения договора, у последнего отсутствовала обязанность по их приемке. Отсутствие доказательств выполнения спорных работ в установленном договором порядке, основания для удовлетворения исковых требований о взыскании задолженности отсутствуют.